单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级工程项目变更索赔案例分析主讲人:中铁十六局 徐有国二OO九年十二月十七日 北京1首先明确两个问题 1.经营工作与变更索赔存在着密切联系即从源头抓起选好种子提高承揽质量是我们经营承揽人员的基本任务具体地说从项目可研开始深度介入项目设计超前了解设计意图掌握设计概算造价水平在目标段上事先就把概算投资打足为后续二次经营即变更索赔
#
#
工程索赔案例分析口头约定 纠纷之源——安装诉南京乐金电器有限拖欠工程款案【案情简介】原告:XX建筑设备安装有限责任(以下简称安装)被告:南京XX电器有限(以下简称电器)安装与电器于2003年8月签订了《建设工程施工合同》合同约定由安装承担电器实验楼及生产厂房的施工任务工程采用合同价款一次性包死(包括材料)调增部分除外(工程结算按实际价格调增)的方式
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级施工索赔案例分析索赔的特征1) 索赔是要求给予补偿(赔偿)的一种权利主张2) 索赔的依据是法律法规合同文件及工程建设
#
例:CDK使用机械甲,台班单价1200元/台班,台班折旧费600元/台班;AEFJL使用机械乙,台班单价2000元/台班,台班折旧费1000元/台班;事件1:C工作开工前发生设计变更,晚开工4天,批准窝工40工日,补偿标准100元/工日;4,5日机械乙发生故障;事件2:11日全场停电;10,11日机械乙又发生故障;D工作窝工40工日,F工作窝工50工日,I工作窝10工日。事件3:17日末检查,实际
[案例1] 某工程施工合同规定2012年10月30日竣工但是在实际施工过程中由于以下4个原因影响导致工程竣工期限延误32天:12012年5月11日到5月20日由于施工图设计变更停工10日22012年6月11到日6月20日由于正常阴雨天气影响施工质量监理工程师下达停工10日32012年7月11日到7月20日由于承包人施工设备故障而停工10日42012年7月25日到7月29日由于不可抗力导致停工
#
#
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报