铁路建设工程施工合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 引言 鉴于甲方拟建设某铁路工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,达成一致意见,特订立本合同,以明确双方的权利和义务。 一、双方的权利和义务 甲方的权利和义务 1. 提供施工所需的图纸和技术资料; 2. 按时支付工程款项; 3. 协调处理施工过程中遇到的问题; 4. 对工程质量进行监督和验收。 乙方的权利和义务 1. 按照合同约定的时间、质量标准完成工程施工; 2. 遵守国家及地方有关施工安全、环保的规定; 3. 接受甲方的监督检查,及时整改发现的问题; 4. 负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全。 二、价格和支付方式 1. 工程总价为人民币【金额】元。 2. 支付方式为银行转账,分阶段支付: - 合同签订后【天数】日内支付合同总价的【比例】%作为预付款; - 工程进度达到【百分比】%时支付合同总价的【比例】%; - 工程竣工并通过验收后支付剩余款项。 3. 若乙方未能按时完成工程,甲方有权按合同约定扣除相应款项。 三、交付与验收 1. 工程应在【起始日期】至【结束日期】期间内完工并交付甲方验收。 2. 验收标准依据国家相关规范和合同约定的标准执行。 3. 如验收不合格,乙方需在甲方指定期限内整改直至合格。 四、保密条款 1. 双方应对合同内容及相关技术资料严格保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。 2. 保密期限为合同终止后【年数】年。 五、知识产权 1. 乙方在施工过程中产生的设计图纸、技术方案等知识产权归甲方所有。 2. 乙方保证其提供的材料和技术方案不侵犯第三方的知识产权。 六、违约责任 1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。 2. 违约金为违约行为所涉金额的
铁路建设工程施工合同 甲方(发包方):________________________ 乙方(承包方):________________________ 引言 鉴于甲方拟建设一条新的铁路线路,乙方具有相应的工程技术和施工能力,双方经友好协商,达成如下协议,共同遵守。 主体条款 一、双方的权利和义务 1. 甲方的权利和义务 - 提供必要的工程图纸和技术。 - 按照合同规定支付工程款项。 - 监督工程质量,确保符合国家和行业的标准。 2. 乙方的权利和义务 - 根据合同约定完成铁路建设施工任务。 - 保证施工质量,遵守国家相关法律法规及行业标准。 - 定期向甲方报告工程进度情况。 二、价格和支付方式 1. 工程总价款:人民币(大写)________元整(¥________元)。 2. 支付方式:分三期支付,第一期支付合同总价款的30%,第二期支付合同总价款的50%,第三期支付合同总价款的20%。 3. 支付时间节点:第一期在合同签订后7日内支付;第二期在工程完成50%时支付;第三期在工程竣工并通过验收后支付。 4. 违约责任:若甲方未按时支付工程款项,每逾期一天,按未付款项的千分之五支付滞纳金。 三、交付与验收 1. 交付时间:自合同签订之日起____个月内完成全部工程。 2. 交付地点:________________________。 3. 验收标准:按照国家和行业的相关标准进行验收。 4. 验收程序:工程完成后,由甲乙双方共同组织验收小组进行验收。 四、保密条款 1. 保密范围:包括但不限于工程图纸、技术、商业计划书等。 2. 保密期限:自合同签订之日起____年内。 3. 违约责任:若泄露保密信息,违约方需赔偿对方因此遭受的一切损失。 五、知识产权 1. 归属:乙方在施工过程中产生的所有知识产权归甲方所有。 2. 使用:未经甲方书面同意,乙方不得将上述知识产权用于其他项目或对外转让。 六、违约责任 1. 若乙方未能按期完工,每逾期一天,按合同总价款的千分之五支付违约金。 2. 若因乙方原因导致工程质量不合格,乙方需无偿返工直至合格。 七、争议解决 1. 双方在履行合同过程中发生的任何争议,首先应通过友好协商解决。 2. 协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 附则 一、合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效。 二、合同的变更和解除 1. 合同变更:须经双方协商一致并签署书面协议。 2. 合同解除:因不可抗力致使合同无法继续履行,双方均有权解除合同。 三、通知与送达 1. 本合同项下所有通知和文件均应以书面形式发送至对方指定地址。 2. 地址变更应及时书面通知对方,否则视为未变更。 四、其他条款 1. 法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力:因不可抗力导致不能履行或延迟履行合同,不构成违约,但应及时通知对方并提供证明材料。 签字页 甲方(盖章):________________________ 授权代表(签字):____________________ 日期:________年____月____日 乙方(盖章):________________________ 授权代表(签字):____________________ 日期:________年____月____日 --- 请注意,以上合同范本仅供参考,具体条款需根据实际情况和法律规定进一步调整和完善。
铁路建设工程施工合同 甲方(发包方): [甲方名称] 乙方(承包方): [乙方名称] 引言 鉴于甲方拟建设[项目名称]铁路工程,乙方具有相应的施工资质和技术能力,双方经友好协商,决定就该铁路工程的施工事宜达成一致意见,特订立本合同。 主体条款 一、双方的权利和义务 1. 甲方的权利和义务 - 提供必要的施工图纸、技术及施工许可文件; - 按照合同约定支付工程款项; - 监督工程质量,确保符合国家相关标准; - 提供施工现场及周边环境的协调支持。 2. 乙方的权利和义务 - 按照合同约定的时间、质量完成施工任务; - 严格遵守安全生产规范,确保施工安全; - 接受甲方的监督和指导,及时整改发现的问题; - 对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。 二、价格和支付方式 1. 合同总价:人民币[金额]元。 2. 支付方式:银行转账。 3. 支付时间节点: - 合同签订后15日内支付合同总价的10%作为预付款; - 工程进度达到50%时支付合同总价的40%; - 工程竣工并通过验收后支付合同总价的45%; - 剩余5%作为质保金,在质保期满后无质量问题一次性付清。 4. 违约责任:甲方逾期支付工程款,每逾期一天按应付金额的0.1%支付滞纳金;乙方逾期完工,每逾期一天按合同总价的0.1%支付违约金。 三、交付与验收 1. 交付时间:自合同签订之日起[天数]天内完成施工并交付。 2. 交付地点:[项目所在地]。 3. 验收标准:按照国家及行业标准执行。 4. 验收程序:由甲乙双方共同组织验收小组进行验收,验收合格后签署验收报告。 四、保密条款 1. 保密范围:本合同涉及的所有技术、图纸、商业计划等。 2. 保密期限:自合同签订之日起至合同终止后两年。 3. 违约责任:任何一方泄露上述保密信息,需向对方支付合同总价的20%作为违约金,并赔偿因此造成的损失。 五、知识产权 1. 归属:乙方在施工过程中所形成的知识产权归甲方所有。 2. 使用和保护:乙方需确保不侵犯第三方知识产权,否则由此产生的一切法律责任和费用均由乙方承担。 六、违约责任 1. 甲方违约:未按时支付工程款,除支付滞纳金外,还需赔偿乙方因此遭受的实际损失。 2. 乙方违约:未能按期完工或工程质量不合格,除支付违约金外,还需无偿返工直至验收合格。 七、争议解决 1. 解决方式:双方协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 2. 管辖法院:甲方所在地人民法院。 附则 一、合同的生效条件 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 需经过甲方内部审批程序。 二、合同的变更和解除 1. 变更:需双方书面同意。 2. 解除:因不可抗力或双方协商一致可以解除合同。 三、通知与送达 1. 通知方式:书面通知。 2. 地址:双方在合同中明确的联系地址。 四、其他条款 1. 法律适用:中华人民共和国法律。 2. 不可抗力:因自然灾害、战争等不可抗力导致无法履行合同,双方互不追究责任。 3. 补充条款:[补充条款内容]。 签字页 甲方(盖章): 授权代表(签字): 日期: 乙方(盖章): 授权代表(签字): 日期: 签订地点: [签订地点] 签订日期: 2024年12月13日
铁路建设工程施工合同 甲方(发包方): 名称: 地址: 法定代表人: 联系: 乙方(承包方): 名称: 地址: 法定代表人: 联系: 引言 鉴于甲方拟建设铁路工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,达成一致意见,特订立本合同,以明确双方的权利和义务。 主体条款 一、双方的权利和义务 1. 甲方的权利和义务 - 提供施工所需的场地、图纸和技术; - 按照合同约定支付工程款; - 对工程质量进行监督; - 协调外部关系,保证施工顺利进行。 2. 乙方的权利和义务 - 按照合同规定的质量标准、数量、时间和方式完成施工任务; - 遵守国家法律法规及行业规范; - 负责施工现场的安全管理,防止事故发生; - 接受甲方的质量检查和验收。 二、价格和支付方式 1. 工程总价款:人民币(大写)元整(¥)。 2. 支付方式:分阶段支付,每完成一个阶段性任务,经甲方验收合格后支付相应款项。 - 预付款:合同签订后支付总价款的%; - 进度款:按工程进度支付,每次支付总价款的%; - 结算款:工程竣工验收合格后支付剩余款项。 3. 违约责任:如乙方未能按时完成工程,甲方有权扣除相应违约金;如甲方未能按时支付工程款,乙方有权暂停施工并要求支付违约金。 三、交付与验收 1. 交付时间:自合同签订之日起个月内完成。 2. 交付地点:指定施工现场。 3. 验收标准:按照国家相关技术标准和合同约定进行验收。 4. 验收程序:乙方提交竣工报告后,甲方应在个工作日内组织验收。 四、保密条款 1. 保密范围:本合同涉及的技术、施工方案等商业秘密。 2. 保密期限:自合同签订之日起年内。 3. 违约责任:泄露商业秘密的一方需承担赔偿责任,赔偿金额为人民币(大写)元整(¥)。 五、知识产权 1. 知识产权归属:乙方在施工过程中产生的设计图纸、技术方案等知识产权归甲方所有。 2. 使用和保护:未经甲方书面同意,乙方不得将上述知识产权用于其他项目。 六、违约责任 1. 乙方违约:如乙方未能按期完工或质量不符合要求,需承担违约金人民币(大写)元整(¥),并赔偿甲方因此遭受的损失。 2. 甲方违约:如甲方未能按时支付工程款,需承担违约金人民币(大写)元整(¥),并赔偿乙方因此遭受的损失。 七、争议解决 1. 争议解决方式:双方应首先通过友好协商解决争议;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 附则 一、合同的生效条件 1. 双方签字盖章后生效。 二、合同的变更和解除 1. 合同变更和解除需经双方书面同意,并办理相关手续。 三、通知与送达 1. 通知和文件送达地址为双方在合同中提供的地址,如有变更需提前书面通知对方。 四、其他条款 1. 法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力:因不可抗力导致无法履行合同,双方应及时通知对方,并采取措施减少损失。 3. 补充条款:无。 签字页 甲方(盖章): 代表人签字: 日期:2024年12月13日 乙方(盖章): 代表人签字: 日期:2024年12月13日
铁路建设工程施工合同 甲方(发包方):___________ 乙方(承包方):___________ 引言 鉴于甲方拟建设一条铁路工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等互利的原则,经友好协商,就铁路建设工程施工事宜达成一致意见,特订立本合同。 主体条款 一、双方的权利和义务 1. 甲方的权利和义务 - 提供符合国家规范的设计图纸和技术标准; - 按照合同约定的时间和方式支付工程款项; - 对工程质量进行监督和验收; - 协助乙方解决施工中遇到的问题。 2. 乙方的权利和义务 - 按照设计图纸和国家技术规范进行施工; - 确保工程质量达到合同规定的标准; - 在合同约定时间内完成工程; - 承担施工过程中的安全责任。 二、价格和支付方式 1. 工程总价款为人民币________元(大写:________)。 2. 支付方式及时间节点: - 合同签订后,甲方支付总价款的____%作为预付款; - 工程进度达到____%,甲方支付总价款的____%; - 工程竣工并验收合格后,甲方支付剩余价款。 3. 若乙方未能按时完成工程或工程质量不达标,甲方有权扣除相应款项。 三、交付与验收 1. 交付时间:自合同签订之日起____个月内完成。 2. 验收标准和程序:按照国家相关规范和合同约定的技术标准进行验收。 3. 交付地点:__________。 四、保密条款 1. 双方应对本合同及其履行过程中获得的所有信息保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。 2. 保密期限:自合同签订之日起____年内有效。 五、知识产权 1. 本合同所涉及的设计图纸和技术归甲方所有。 2. 乙方在施工过程中产生的所有知识产权归甲方所有。 六、违约责任 1. 如甲方未按合同约定支付工程款项,每逾期一天,需支付未付款项的____%作为滞纳金。 2. 如乙方未按合同约定时间完成工程或工程质量不达标,甲方有权要求乙方赔偿损失。 七、争议解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 附则 一、合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效。 二、合同的变更和解除 1. 合同变更需双方书面同意。 2. 一方提前解除合同需提前____天书面通知对方,并赔偿对方因此遭受的损失。 三、通知与送达 双方之间的通知和文件送达地址如下: - 甲方地址:____________ - 乙方地址:____________ 四、其他条款 1. 本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力事件发生时,双方应及时沟通,尽力减少损失。 3. 补充条款:____________________。 签字页 甲方(盖章):_________ 法定代表人/授权代表(签字):_________ 日期:____年____月____日 乙方(盖章):_________ 法定代表人/授权代表(签字):_________ 日期:____年____月____日
编号 本铁路建设工程施工合同工程名称: 建设单位: 施工单位: 签订日期: 铁 道 部 建 设 司 监 制铁路建设工程施工合同协议条款合同
关于发布《铁路建设工程施工合同》示范文本的通知 ???? 部属各单位: ???? 为适应铁路建设的改革和发展,加强铁路建设工程施工合同规范化、法制化管理,依法进行工程承发包,保护当事人的合法权益和国家利益,现发布《铁路建设工程施工合同》示范文本,并就有关事项通知如下: ???? 一、铁路建设工程施工合同示范文本是供铁路建设工程承发包双方签订施工合同的标准文件,适用于铁道部独资或控股的铁路新建、
#
://h
第一部分 合同协议书发包人:(全称) 承包人:(全称) 为实施 (项目名称)已接受承包人对本项目的中标依据有关
GF19990201建设工程施工合同制定中华人民共和国建设部国家工商行政管理局第一部分 协 议 书 发包人(全称):_________________________________________ 承包人(全称):_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平
建设工程施工合同协议条款甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则结合本工程具体情况双方达成如下协议 第1条 工程概况 工程名称: 工程地点:
建设工程施工合同协议条款甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条 工程概况。 11 工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包范围: 12 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 13 质量等级: 14 合同价款: 第2条 合同文件及解释顺序。
建设工程施工合同协议条款甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条 工程概况。 11 工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包范围: 12 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 13 质量等级: 14 合同价款: 第2条 合同文件及解释顺序。
#