• 幕墙合同(合同范本)（四）

  幕墙合同 甲方（发包方）：_____________________ 乙方（承包方）：_____________________ 鉴于甲乙双方就甲方位于______________的幕墙工程达成合作意向，为明确双方的权利和义务，经协商一致，特订立本合同。 一、引言 甲方委托乙方负责上述项目的幕墙工程的设计、采购、安装及后续维护工作。双方本着平等互利的原则，共同遵守合同的各项条款。 二、主体条款 1. 双方的权利和义务 - 甲方权利和义务 - 提供项目所需的相关和图纸； - 按合同约定支付款项； - 协助乙方办理施工所需的各项手续。 - 乙方权利和义务 - 按照合同规定完成设计、采购、安装等工作； - 保证工程质量和工期； - 负责施工期间的安全管理。 2. 价格和支付方式 - 合同总价款为人民币________元整（￥________）。 - 支付方式： - 预付款：合同签订后7日内支付合同总价的30%； - 进度款：工程进度达到50%时支付合同总价的30%； - 完工款：工程竣工验收合格后7日内支付合同总价的35%； - 质保金：剩余5%作为质保金，在工程保修期满后无质量问题支付。 3. 交付与验收 - 工程应在合同签订之日起________天内完成。 - 交付地点：_____________________ - 验收标准：按照国家相关标准及合同附件中的技术规范执行。 4. 保密条款 双方应对在履行合同过程中获得的对方的商业秘密和技术予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。 5. 知识产权 乙方提供的设计方案及相关技术文档的知识产权归乙方所有，甲方享有使用权。 6. 违约责任 - 若乙方未能按期完工，每延期一天需支付合同总价的0.5%作为违约金。 - 若甲方未能按时支付款项，每逾期一天需支付未付款项的0.5%作为违约金。 7. 争议解决 双方因执行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 三、附则 1. 合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 合同的变更和解除 - 变更：须经双方书面确认。 - 解除：一方提出解除合同需提前30天书面通知对方，并经双方协商一致。 3. 通知与送达 双方的通知与文件送达地址如下： - 甲方：_____________________ - 乙方：_____________________ 4. 其他条款 - 法律适用：中华人民共和国法律。 - 不可抗力：因不可抗力导致无法履行合同的，双方互不追究违约责任。 四、签字页 甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 日期：____年__月__日 日期：____年__月__日

• 幕墙合同(合同范本)（五）

  幕墙工程合同 甲方（发包方）：_________________________ 乙方（承包方）：_________________________ 鉴于甲方拟建设某项目，需安装幕墙工程，乙方具备相应的施工资质和技术能力，双方经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。 一、合同背景及目的 1. 合同背景：甲方为建设项目的需要，决定将该项目的幕墙工程交由乙方负责施工。 2. 合同目的：明确双方在幕墙工程施工过程中的权利、义务及责任，确保工程按期、保质完成。 二、双方的权利和义务 1. 甲方权利和义务 - 负责提供施工现场，并确保施工现场符合施工条件； - 按时支付工程款项； - 协助乙方处理与施工相关的外部关系； - 对工程质量进行监督，有权提出整改意见。 2. 乙方权利和义务 - 提供符合国家及行业标准的幕墙材料及施工技术； - 按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务； - 保证施工安全，防止事故发生； - 接受甲方的监督，及时整改存在的问题。 三、价格和支付方式 1. 合同总价：人民币________元整（￥________）。 2. 支付方式： - 预付款：合同签订后7日内支付合同总价的30%； - 进度款：每完成50%工程量支付合同总价的30%； - 竣工验收合格后7日内支付合同总价的35%； - 质保金：剩余5%作为质保金，竣工验收合格一年后无质量问题支付。 3. 违约责任：逾期支付工程款，每日按应付金额的万分之五支付违约金。 四、交付与验收 1. 交付时间：自合同签订之日起____天内完成全部施工任务。 2. 验收标准：按照国家相关规范及合同约定的质量标准进行验收。 3. 验收程序：工程完工后，乙方书面通知甲方验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。 五、保密条款 1. 保密范围：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术。 2. 保密期限：自合同签订之日起至合同终止后____年内。 3. 违约责任：泄露对方商业秘密的一方，应赔偿对方因此遭受的损失。 六、知识产权 1. 归属：乙方提供的幕墙设计图纸及相关技术的知识产权归乙方所有。 2. 使用许可：甲方有权在本项目范围内使用上述技术，但不得用于其他项目或对外转让。 七、违约责任 1. 工期延误：乙方未按期完成工程，每延期一天，支付合同总价的万分之五作为违约金。 2. 质量不合格：乙方交付的工程不符合合同约定的质量标准，应无偿返工直至合格，由此产生的费用由乙方承担。 八、争议解决 1. 争议解决方式：双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 九、附则 1. 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 合同变更和解除：双方协商一致可变更或解除合同，变更或解除合同需书面形式确认。 3. 通知与送达：双方之间的通知和文件送达方式为邮寄或电子邮件，地址及见合同首页。 4. 其他条款：本合同适用中华人民共和国法律。因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。 十、签字页 甲方（盖章）：______________________ 代表人（签字）：____________________ 日期：____年____月____日 乙方（盖章）：______________________ 代表人（签字）：____________________ 日期：____年____月____日

• 幕墙合同(合同范本)（一）

  幕墙工程合同 甲方（发包方）： 名称： 地址： 法定代表人： 乙方（承包方）： 名称： 地址： 法定代表人： 一、引言 鉴于甲方拟对其位于【项目地址】的建筑进行幕墙工程施工，乙方具备相应的施工资质和技术能力，经双方友好协商，决定订立本合同，以明确双方的权利、义务及责任。 二、主体条款 1. 双方的权利和义务 甲方权利和义务： - 甲方有权监督乙方的施工质量和进度。 - 甲方负责提供必要的施工场地及水电供应。 - 甲方应按合同约定及时支付工程款项。 乙方权利和义务： - 乙方应严格按照设计图纸和国家相关规范进行施工。 - 乙方保证所用材料符合合同约定标准，且质量合格。 - 乙方应在合同约定时间内完成施工任务。 2. 价格和支付方式 - 合同总价为人民币【金额】元。 - 支付方式：首付款【金额】%，即人民币【金额】元，在合同签订后7个工作日内支付；进度款【金额】%，即人民币【金额】元，在工程进度达到50%时支付；尾款【金额】%，即人民币【金额】元，在工程竣工验收合格后支付。 - 若乙方未按期完工，每延误一天需向甲方支付合同总价【比例】%的违约金。 3. 交付与验收 - 工程预计于【日期】前完工并交付甲方。 - 验收标准按照国家现行的建筑工程质量检验评定标准执行。 - 乙方应提前通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后【天数】日内组织验收。 4. 保密条款 - 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术予以保密，未经对方书面同意不得泄露给第三方。 - 保密期限为合同终止后【年数】年。 5. 知识产权 - 乙方提供的设计图纸及相关技术的知识产权归乙方所有，甲方仅享有使用权。 - 如因使用上述技术引发的知识产权纠纷，由乙方负责处理并承担相应法律责任。 6. 违约责任 - 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。 - 乙方未按期完成工程，除支付违约金外，还需承担由此产生的额外费用。 7. 争议解决 - 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。 - 协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 三、附则 1. 合同的生效条件 - 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 合同的变更和解除 - 合同变更需经双方书面确认。 - 任一方要求解除合同，须提前【天数】日书面通知对方，并就解除事宜达成一致。 3. 通知与送达 - 双方之间的通知应采用书面形式，通过挂号信、快递或电子邮件等方式送达。 - 送达地址为本合同首页所列地址，如有变更，应及时书面通知对方。 4. 其他条款 - 本合同适用中华人民共和国法律。 - 不可抗力事件发生时，受影响的一方可免于承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明。 - 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 四、签字页 甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 日期： 乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：

• 幕墙合同(合同范本)（二）

  幕墙合同 甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________ 引言 鉴于甲方拟建设位于__________的项目，需安装幕墙工程，乙方具备相应的施工资质和技术能力，双方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同。 主体条款 一、双方的权利和义务 甲方的权利和义务： 1. 提供施工现场的必要条件，包括但不限于水电供应、施工场地等。 2. 按照合同约定的时间支付工程款项。 3. 对乙方的施工进度和质量进行监督，有权提出合理建议和要求。 4. 及时提供设计图纸和技术规范。 乙方的权利和义务： 1. 按照合同规定的质量和标准完成幕墙工程。 2. 在施工过程中遵守国家及地方相关法律法规，确保安全生产。 3. 及时向甲方提交施工进度报告及相关。 4. 对施工中发现的问题及时采取措施并通知甲方。 二、价格和支付方式 1. 合同总价为人民币_______元整（大写：_______元整）。 2. 支付方式：分三次支付，第一次支付合同总价的30%，第二次支付合同总价的50%，第三次支付合同总价的20%。 3. 第一次支付时间为合同签订后7日内，第二次支付时间为工程进度达到50%时，第三次支付时间为工程竣工验收合格后7日内。 4. 如乙方未能按时完成工程，甲方有权扣除相应比例的工程款作为违约金。 三、交付与验收 1. 工程应在合同签订之日起____天内完成。 2. 验收标准按照国家及行业相关标准执行，具体验收标准详见附件。 3. 甲方应在接到乙方验收申请后的____天内组织验收，验收合格后签署验收报告。 四、保密条款 1. 本合同涉及的技术、图纸等均为商业秘密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露。 2. 保密期限为合同终止后____年。 3. 违反保密条款的一方需承担相应的法律责任。 五、知识产权 1. 乙方在施工过程中所使用的材料和技术方案均不涉及侵犯第三方的知识产权。 2. 乙方保证所提供的产品和服务不会导致甲方遭受任何第三方的指控。 六、违约责任 1. 若甲方未按期支付工程款，每逾期一天，需支付合同总价的____‰作为违约金。 2. 若乙方未能按时完成工程，每逾期一天，需支付合同总价的____‰作为违约金。 3. 任何一方严重违反合同条款，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。 七、争议解决 1. 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。 2. 协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 附则 一、合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效。 二、合同的变更和解除 1. 本合同的变更和解除须经双方协商一致，并以书面形式确认。 2. 因不可抗力导致无法继续履行合同，双方应及时协商解决办法。 三、通知与送达 1. 双方之间的通知和文件送达应采用书面形式，通过邮寄或电子邮件方式进行。 2. 通知地址如下： - 甲方：____________________ - 乙方：____________________ 四、其他条款 1. 本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力事件发生时，双方应及时通知对方并采取措施减少损失。 3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。 签字页 甲方（盖章）：_____________ 授权代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日 乙方（盖章）：_____________ 授权代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日

相关文档

• 幕墙合同.doc

  施 工 合 同 书建设单位(以下简称甲方)：天津再发环保设备有限施工单位(以下简称乙方)： 甲乙双方经平等协商本着互相合作紧密配合分工负责的原则就《天津再发环保设备有限办公楼幕墙工程》达成以下条款以便共同遵守第一条：工程范围造价数量单价总价 工程范围： 天津再发环保设备有限办公楼建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：断桥铝合金幕墙low-e中空玻璃间隔层12mm固定部分：()<

• 幕墙合同.doc

  合同编号：粤协诚【施工】20110011建设工程施工合同 项目名称：东莞市协诚电力设备有限办公楼铝单板幕墙制作安装工程建设单位：东莞市协诚电力设备有限施工单位：湖南德成建设工程有限 签约时间：二O一一年三月十八日第一部分　　协议书发包人(全称)： 东莞市协诚电力设备有限 承包人(全称)：

• 幕墙工程施工合同.doc

  幕墙工程施工合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况经双方友好协商拟定本合同以资共同遵守一工程概况：1项目名称: 泰州市水岸豪庭57楼2工程地点: 泰州市九龙镇3承包范围:幕墙主材和辅材的采购制作与安装4承包方式:包工包料5工期:6合同总价款

• 幕墙合同-修改版.doc

  合同编号：甘肃移动定西分新城区通信综合楼玻璃幕墙工程施工合同合同编号： 甲 方：甘肃第六建筑工程股份有限第四工程乙 方：湖北凌志装饰工程有限监督方：中国移动通信甘肃有限定西分日 期： 年 月 日第一部分 协议书 发包人（甲方）：甘肃第六建筑工程股份有限第四工程监督方：中国移动通信

• 幕墙工程设计合同.doc

  幕墙工程设计合同Design Contract for Curtain Wall Project工程名称Name of Project： 工程地点Location of Project： 合同编号Contract No.： 委托人（甲方）Consig

• 幕墙工程设计合同.doc

  幕墙工程设计合同Design Contract for Curtain Wall Project工程名称Name of Project： 工程地点Location of Project： 合同编号Contract No.： 委托人（甲方）Consig

• 分包合同（幕墙）93.doc

  #

• 幕墙工程施工合同.doc

  Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2022 Aspose Pty Ltd.xxxxxxxxxxxxxx 合 同 书xxxx幕墙工程施工合同发包人(名称)： (以下简称甲方)承包人(名称)：

• 幕墙工程设计合同.doc

  #

• 幕墙工程设计合同.doc

  #