总承包合同 甲方:(全称) 乙方:(全称) 引言 鉴于甲方拟建设(项目名称),乙方具备相应的施工能力和资质,甲乙双方经友好协商,决定由乙方负责项目的总承包工作,现就相关事宜达成如下协议。 一、双方的权利和义务 1. 甲方的权利和义务 - 负责提供符合国家法律法规要求的设计图纸和技术资料; - 按照合同约定支付工程款项; - 对乙方的工作进度、质量进行监督。 2. 乙方的权利和义务 - 按照合同约定的时间、质量标准完成项目建设; - 遵守国家及地方有关建筑施工的法律法规; - 承担因自身原因造成的工程延期或质量问题的责任。 二、价格和支付方式 1. 合同总价为人民币(大写)元整(¥)。 2. 支付方式为分期支付,具体时间节点和金额如下: - 合同签订后支付合同总价的%作为预付款; - 工程进度达到%时支付合同总价的%; - 工程竣工并通过验收后支付剩余款项。 3. 若乙方未能按期完成工程,每逾期一天,需向甲方支付合同总价%的违约金。 三、交付与验收 1. 乙方应在年月日前完成工程并交付甲方验收。 2. 验收标准按照国家现行的建筑工程质量验收标准执行。 3. 验收合格后,甲方向乙方签发验收合格证书。 四、保密条款 1. 双方应对本合同及其附件中涉及的商业秘密和敏感信息予以严格保密,未经对方书面同意,不得泄露给第三方。 2. 保密期限自本合同签订之日起至工程竣工验收后年。 五、知识产权 1. 本项目中产生的所有设计图纸、技术资料及其他知识产权归甲方所有。 2. 乙方不得擅自使用或转让上述知识产权。 六、违约责任 1. 如一方违反本合同约定,违约方需向守约方支付合同总价%的违约金。 2. 违约方还需承担因此给守约方造成的所有经济损失。 七、争议解决 1. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。 2. 协商不成时,任一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 附则 八、合同的生效条件
总承包合同 甲方(发包方):__________________________ 乙方(承包方):__________________________ 鉴于甲方拟委托乙方就____________________项目进行总承包施工,经双方友好协商,达成以下协议: 一、合同背景及目的 本合同旨在明确甲乙双方在项目总承包过程中的权利、义务和责任,确保工程项目的顺利实施。 二、双方的权利和义务 甲方的权利和义务: 1. 提供必要的设计图纸和技术; 2. 按时支付工程款项; 3. 协助乙方办理相关手续; 4. 对工程质量进行监督和验收。 乙方的权利和义务: 1. 按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务; 2. 提交详细的施工计划和进度报告; 3. 确保施工安全,遵守相关法律法规; 4. 负责施工期间的现场管理及协调工作。 三、价格和支付方式 1. 合同总价为人民币________元整(¥________),包括但不限于材料费、人工费、运输费等所有费用。 2. 支付方式:首期款为合同总价的30%,于合同签订后7日内支付;中期款为合同总价的50%,于工程进度达到50%时支付;尾款为合同总价的20%,于工程竣工并验收合格后支付。 3. 若乙方未能按时完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。 四、交付与验收 1. 工程预计开工日期为________年____月____日,竣工日期为________年____月____日。 2. 乙方应在工程完工后及时通知甲方进行验收,验收标准参照国家相关规范和合同约定。 3. 如验收不合格,乙方需在甲方指定期限内整改直至合格。 五、保密条款 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密及其他保密信息予以严格保密,未经对方书面同意不得向第三方泄露,保密期限为合同终止后五年。 六、知识产权 乙方在本合同项下提供的所有设计、技术及其衍生品的知识产权归甲方所有。未经甲方书面许可,乙方不得擅自使用或转让。 七、违约责任 任何一方违反本合同条款,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的一切损失。 八、争议解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 九、附则 合同的生效条件 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。 合同的变更和解除 合同变更和解除需经双方协商一致,并以书面形式确认。 通知与送达 双方之间的通知和文件送达应采用书面形式,可通过邮寄、电子邮件等方式发送至合同首页所列明的地址。 其他条款 1. 本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力事件发生时,受影响的一方应及时通知对方,并提供相应证明,双方应协商解决。 3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 十、签字页 甲方(盖章):__________________ 授权代表(签字):_______________ 日期:___________________________ 乙方(盖章):__________________ 授权代表(签字):_______________ 日期:___________________________
总承包合同 甲方(发包方):_________________________ 乙方(承包方):_________________________ 引言 鉴于甲方拟建设位于______________的工程项目,乙方具备相应的施工能力和资质,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下协议。 主体条款 双方的权利和义务 1. 甲方的权利和义务 - 提供必要的施工场地及相关; - 按照合同约定支付工程款; - 对工程质量进行监督和验收。 2. 乙方的权利和义务 - 按照合同约定的时间、质量标准完成工程施工; - 遵守相关法律法规及行业规范; - 提供详细的施工方案及进度计划。 价格和支付方式 1. 工程总价为人民币____元整(大写:____元整)。 2. 支付方式: - 合同签订后____日内支付预付款____%; - 工程进度达到____%时支付____%; - 工程竣工验收合格后支付____%; - 剩余____%作为质保金,在工程保修期满后支付。 3. 违约责任:如乙方未能按期完成工程,每逾期一天需向甲方支付合同总价____‰的违约金;如甲方未能按时支付款项,每逾期一天需向乙方支付未付款项____‰的违约金。 交付与验收 1. 工程交付时间为____年____月____日。 2. 交付地点为工程所在地。 3. 验收标准按照国家相关规范及合同约定执行。 4. 验收程序由甲乙双方共同参与,验收合格后签署验收报告。 保密条款 1. 保密范围包括但不限于技术、图纸、设计方案等。 2. 保密期限为合同终止后____年。 3. 违反保密条款的一方需承担相应的法律责任及赔偿损失。 知识产权 1. 乙方在施工过程中产生的所有设计、技术等知识产权归甲方所有。 2. 乙方不得擅自使用或转让上述知识产权。 违约责任 1. 除上述违约责任外,任何一方违反合同约定,均需承担相应的赔偿责任。 2. 赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可以提交仲裁或诉讼解决。 争议解决 1. 因履行本合同发生的争议,双方应首先通过友好协商解决。 2. 协商不成的,任何一方均可向____市仲裁委员会申请仲裁。 3. 如双方同意,也可直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。 附则 合同的生效条件 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 本合同需经甲方内部审批程序通过后正式生效。 合同的变更和解除 1. 合同的变更和解除需经双方书面确认。 2. 如因不可抗力导致合同无法继续履行,双方应及时协商变更或解除合同。 通知与送达 1. 本合同项下所有通知和文件均应采用书面形式。 2. 送达地址如下: - 甲方:_________________________ - 乙方:_________________________ 其他条款 1. 本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、行为等。 3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。 签字页 甲方(盖章):_________________________ 代表人(签字):_______________________ 日期:____年____月____日 乙方(盖章):_________________________ 代表人(签字):_______________________ 日期:____年____月____日
总承包合同 甲方(发包方):____________________ 乙方(承包方):____________________ 引言 鉴于甲方拟建设____________项目,乙方具有相应的施工资质和技术能力,双方经友好协商,就乙方为甲方提供总承包服务事宜达成一致意见,特订立本合同。 主体条款 一、双方的权利和义务 1. 甲方权利和义务 - 提供必要的施工图纸和技术; - 按照合同约定支付工程款; - 对乙方提供的工程进度、质量进行监督。 2. 乙方权利和义务 - 根据合同约定的时间、质量和数量完成工程任务; - 遵守国家及地方相关法律法规,确保安全生产; - 接受甲方的监督和检查,及时整改存在的问题。 二、价格和支付方式 1. 合同总价为人民币________元整(¥________)。 2. 支付方式:分阶段支付,具体如下: - 合同签订后7日内支付合同总价的30%作为预付款; - 工程进度达到50%时支付合同总价的40%; - 工程竣工并通过验收后支付合同总价的25%; - 剩余5%作为质保金,在质保期满后无质量问题支付。 3. 违约责任:如甲方未按时支付款项,每逾期一日按应付金额的万分之五支付违约金。 三、交付与验收 1. 工程交付时间为________年____月____日。 2. 交付地点:____________________。 3. 验收标准:按照国家及行业标准执行。 4. 验收程序:由甲乙双方共同组织验收,验收合格后签署验收报告。 四、保密条款 1. 保密范围:双方在合作过程中所获取的对方技术、商业秘密等信息。 2. 保密期限:自合同签订之日起至合同终止后五年内。 3. 违约责任:泄露保密信息的一方需向对方支付相当于合同总价10%的违约金。 五、知识产权 1. 在本合同执行过程中产生的所有知识产权归甲方所有。 2. 乙方不得将上述知识产权用于非本合同约定的用途。 六、违约责任 1. 任何一方违反合同约定,需向对方支付违约金,违约金数额为合同总价的10%。 2. 若因违约导致对方遭受损失,违约方还需赔偿实际损失。 七、争议解决 1. 双方因履行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决。 2. 协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 附则 一、合同的生效条件 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 经双方协商一致,可以对本合同进行修改或补充,修改或补充的内容作为合同附件,与本合同具有同等效力。 二、合同的变更和解除 1. 变更:经双方书面同意,可以变更合同内容。 2. 解除:出现下列情形之一时,可以解除合同: - 双方协商一致; - 因不可抗力致使合同无法继续履行。 三、通知与送达 1. 双方之间的通知或文件送达,可通过书面形式邮寄至对方指定地址,视为有效送达。 2. 甲方指定地址:____________________;乙方指定地址:____________________。 四、其他条款 1. 法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力:因不可抗力导致不能履行合同义务的,免除相应责任。 3. 补充条款:____________________。 签字页 甲方(盖章):_____________ 代表人(签字):_____________ 日期:________年____月____日 乙方(盖章):_____________ 代表人(签字):_____________ 日期:________年____月____日
总承包合同 甲方(发包方):_____________________ 乙方(承包方):_____________________ 鉴于甲方拟建设工程项目,乙方具备相应的施工能力和资质,经双方协商一致,特订立本总承包合同。 一、合同背景及目的 为明确双方在项目实施过程中的权利和义务,确保工程项目的顺利进行,双方同意按照本合同的规定执行相关事宜。 二、主体条款 1. 双方的权利和义务 甲方的权利和义务 - 提供工程所需的设计图纸和技术规范; - 按时支付工程款; - 监督工程质量,提出合理建议; - 负责协调施工现场与外部环境的关系。 乙方的权利和义务 - 按照设计图纸和技术规范完成施工任务; - 确保施工质量符合国家和地方标准; - 按时提交施工进度报告; - 对施工过程中发现的问题及时处理并报告甲方。 2. 价格和支付方式 - 工程总价为人民币________元; - 支付方式为分期支付,首次支付为合同总价的30%,剩余款项按工程进度分批支付; - 若乙方未能按时完成工程或工程质量不合格,甲方有权扣除相应款项作为违约金。 3. 交付与验收 - 工程预计于____年__月__日开始,____年__月__日完工; - 验收标准依据国家和地方相关法规及合同约定的技术规范; - 甲方应在接到乙方验收申请后七日内组织验收。 4. 保密条款 - 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术予以保密,未经对方书面同意不得泄露给第三方; - 保密期限自合同生效之日起五年。 5. 知识产权 - 乙方在工程施工中所使用的专利技术归乙方所有,但甲方享有使用权; - 甲方提供的设计图纸和技术规范的知识产权归甲方所有。 6. 违约责任 - 如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方需向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金; - 如甲方未按时支付工程款,每逾期一天,甲方需向乙方支付应付未付款项的0.5%作为违约金。 7. 争议解决 - 合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决; - 协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 三、附则 1. 合同的生效条件 - 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 合同的变更和解除 - 合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认; - 任何一方提前解除合同,需提前三十天书面通知对方,并承担由此产生的费用。 3. 通知与送达 - 双方之间的通知和文件送达方式为邮寄或电子邮件,送达地址以本合同记载为准。 4. 其他条款 - 本合同适用中华人民共和国法律; - 不可抗力事件发生时,受影响方应及时通知对方,并提供相关证明材料,双方协商确定解决方案。 四、签字页 甲方(盖章):_____________________ 授权代表(签字):_________________ 日期:____年__月__日 乙方(盖章):_____________________ 授权代表(签字):_________________ 日期:____年__月__日
工程总承包合同示范文本(征求意见稿)第一部分 合同协议书发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚信原则合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致订立本合同一工程概况工程名称: 工程地点: 工程承包范围: 二主要技术来源三主要日期合同期限(绝对日期或相对日期): 施工期限(绝对日期或相对日期): (其中:
EPC总承包合同范本 合 同 协 议 书 2 第1条 合同文件 2 第2条 工程承包形式 3 第3条 总承包工程范围及内容 3 第4条 合同价格 4 第5条 支付条款 5 第6条 开工及完工时间竣工时间 7 第7条 检验 7 第8条 保险 7 工程一切险及建筑施工机具保险 7 第三者责任保险 7 雇主责任险或建筑施工人员人身意外伤害保险 7 第9条 税费 7 第10
工程总承包合同示范文本(征求意见稿)第一部分 合同协议书发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚信原则合同双方就___
发包人编号 承包人编号 样 本_______工程EPC总承包工合同(甲种本)??(隶书体部分为填写内容仅供参考)?? ?制定 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局?监印 第一部分 合同条件(略)?具体参见FIDIC设计采购施工(EPC)合同条件(银皮书中文版)第二部分 协议条款?
施工总承包合同发包方(甲方): 承包方(乙方): 工程名称: 工程地址: 签订日期: 年 月Created with an evaluation
建设工程总承包合同范本第一部分 合同协议书合同协议书 发包人(全称):______和承包人(全称):________经协商一致订立本合同协议书发包人愿将 工程项目交由承包人实施并接受承包人递交的勘察设计采购施工竣工试验竣工后试验试运行考核及承担质量保修责任承诺的投标书发包人承诺按合同约定支付进度款及相应款项并结清竣工结算的款项承包人承诺按
建设工程总承包合同范本第一部分 合同协议书合同协议书 发包人(全称):______和承包人(全称):________经协商一致订立本合同协议书发包人愿将 工程项目交由承包人实施并接受承包人递交的勘察设计采购施工竣工试验竣工后试验试运行考核及承担质量保修责任承诺的投标书发包人承诺按合同约定支付进度款及相应款项并结清竣工结算的款项承包人承诺按照合同
电力线路工程总承包合同范本工程承包合同发包人:???????????????????????????承包人:???????????????????????????按照《中华国民共和国合同法》《中华国民共和国建筑法》及其他有关法律法规遵循平等自愿公正和诚实信用的原则就本建设工程协商一致订立本合同供双方按照执行一工程概况1工程名称: 2工程地点: ??????
承包合同 合同编号:甲 方: 北京藏蓝展览设计有限 地 址: 朝阳区四惠一线国际2号楼701 电 话: 13810767077 联 系 人: 罗健 乙 方: 耿殿军 地 址: 北京朝阳区 金盏乡
GF-2011-0216建设项目工程总承包合同示范文本(试行)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局 : PAGE : PAGE 1 : 说 明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为维护合同当事人的合法权益依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包