海外工程承包合同 甲方(发包方):_________________________ 乙方(承包方):_________________________ 鉴于甲乙双方就海外工程项目合作事宜达成一致意见,为明确双方的权利和义务,依据相关法律法规,特订立本合同。 一、引言 本合同由甲方与乙方共同签署,旨在规范双方在海外工程项目的合作行为,明确各自的权利和义务。双方希望通过本合同的签订,保障项目顺利实施并实现预期目标。 二、主体条款 1. 双方的权利和义务 - 甲方权利与义务 - 提供项目所需的必要资料及批准文件; - 按照合同约定支付款项; - 对乙方施工进度及质量进行监督。 - 乙方权利与义务 - 根据合同要求完成工程任务; - 确保工程质量符合国家及行业标准; - 定期向甲方报告工程进展情况。 2. 价格和支付方式 - 工程总价款为人民币(大写)____________元整。 - 支付方式:分三期支付,第一期在合同签订后____日内支付总价款的____%,第二期在工程完成____%时支付总价款的____%,第三期在工程竣工验收合格后____日内支付剩余款项。 - 若乙方未按合同约定时间完成工程,甲方有权延迟支付相应款项。 3. 交付与验收 - 工程交付时间为____年____月____日。 - 验收标准依据国家相关法规及合同附件中明确的技术规范。 - 乙方应在工程完成后通知甲方进行验收,甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收。 4. 保密条款 - 双方应对本合同内容及项目实施过程中的所有信息予以保密。 - 保密期限自本合同签订之日起至项目结束后的____年内。 - 违反保密条款的一方需承担相应的法律责任。 5. 知识产权 - 本合同所涉工程设计图纸及相关技术文档归甲方所有。 - 未经甲方书面同意,乙方不得擅自使用或转让上述资料。 6. 违约责任 - 如任一方违反本合同条款,需承担由此给对方造成的全部损失。 - 违约方需向守约方支付相当于合同总金额____%的违约金。 7. 争议解决 - 因执行本合同发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。 - 协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 三、附则 1. 合同的生效条件 - 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。 - 需经相关
海外工程承包合同 甲方(发包方): 名称:_____________________ 地址:_____________________ 法定代表人:_______________ 乙方(承包方): 名称:_____________________ 地址:_____________________ 法定代表人:_______________ 一、引言 鉴于甲方拟建设位于_________(国家/地区)的工程项目,乙方具备相应的施工能力和资质,双方本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方承包甲方的工程项目事宜达成一致,特订立本合同。 二、主体条款 1. 双方的权利和义务 1.1 甲方的权利和义务: - 提供必要的工程图纸和技术; - 按照合同约定支付工程款项; - 对工程质量和进度进行监督; - 提供必要的施工场地和条件。 1.2 乙方的权利和义务: - 按照合同约定的质量标准完成工程; - 遵守当地的法律法规和安全规范; - 定期向甲方报告工程进展情况; - 负责施工现场的安全管理。 2. 价格和支付方式 - 工程总价款为人民币(大写)________元整(¥________)。 - 支付方式如下: - 合同签订后10个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款; - 工程完成50%时支付合同总价款的30%; - 工程竣工并经甲方验收合格后支付合同总价款的35%; - 剩余5%作为质保金,在质保期满且无质量问题后支付。 - 如乙方未能按合同约定完成工程,甲方有权扣除相应款项。 3. 交付与验收 - 工程交付时间为________年____月____日。 - 交付地点为________(具体地点)。 - 验收标准为符合合同约定的技术规范和质量标准。 - 验收程序为乙方提交验收申请,甲方组织验收小组进行现场验收。 4. 保密条款 - 双方应对本合同及与本合同相关的所有技术和商业信息保密。 - 保密期限为自合同签订之日起五年。 - 违反保密条款的一方需承担违约责任,赔偿对方因此遭受的一切损失。 5. 知识产权 - 工程中产生的知识产权归甲方所有。 - 乙方不得擅自使用或转让上述知识产权。 6. 违约责任 - 若一方违反合同约定,需承担违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的一切损失。 - 违约方需支付违约金,违约金金额为合同总价款的10%。 7. 争议解决 - 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。 - 协商不成的,任何一方均可将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。 - 仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 三、附则 1. 合同的生效条件 - 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 合同的变更和解除 - 本合同的变更和解除需经双方书面同意,并签署补充协议。 - 一方严重违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。 3. 通知与送达 - 双方之间的通知和文件送达方式为邮寄或电子邮件。 - 地址和邮箱信息如下: - 甲方:_____________________ - 乙方:_____________________ 4. 其他条款 - 本合同适用中华人民共和国法律。 - 不可抗力因素导致无法履行合同的,双方应及时沟通协商解决方案。 - 本合同未尽事宜,由双方另行协商确定。 四、签字页 甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________ 法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________ 签订日期:________年____月____日 --- 请注意,以上合同范本仅供参考,具体条款应根据实际项目需求和法律规定进行调整和完善。
海外工程承包合同 甲方(发包方):____________________ 乙方(承包方):____________________ 引言 鉴于甲方拟进行位于_____________(国家/地区)的工程项目,乙方具有相应的资质和技术能力,双方本着平等互利的原则,经友好协商,就该工程项目的承包事宜达成如下协议。 主体条款 一、双方的权利和义务 1. 甲方的权利和义务 - 提供项目所需的设计图纸及相关; - 按照合同约定支付工程款项; - 协助乙方办理相关手续及提供必要的支持。 2. 乙方的权利和义务 - 根据合同约定按时按质完成工程任务; - 遵守当地法律法规,确保施工安全; - 定期向甲方报告工程进展情况。 二、价格和支付方式 1. 工程总价为人民币________元整(大写:________元整),具体支付方式如下: - 合同签订后支付总价款的30%作为预付款; - 工程进度达到50%时支付总价款的40%; - 工程竣工并验收合格后支付剩余的30%。 2. 违约责任:如甲方未能按时支付工程款项,每逾期一天,需支付未付款项的千分之五作为滞纳金。 三、交付与验收 1. 工程应在合同签订后的____个月内完成,具体交付时间为____年____月____日。 2. 交付地点为工程所在地,交付方式为现场移交。 3. 验收标准按照国家及行业相关标准执行,验收程序由甲乙双方共同确定。 四、保密条款 1. 双方应对合同中涉及的技术、商业秘密等信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。 2. 保密期限自合同生效之日起至合同终止后五年。 五、知识产权 1. 乙方保证所提供的技术及设备不侵犯任何第三方的知识产权。 2. 如因乙方提供的技术或设备引发的知识产权纠纷,由乙方负责处理并承担全部责任。 六、违约责任 1. 若乙方未能按期完工或工程质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方进行整改,并按工程总价的____%支付违约金。 2. 如甲方无故终止合同,需赔偿乙方已发生的费用及损失。 七、争议解决 1. 双方因本合同发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。 2. 仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 附则 一、合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效。 二、合同的变更和解除 1. 任何一方欲变更或解除合同,须提前30天书面通知对方,并经双方协商一致后签订书面协议。 2. 因不可抗力导致合同无法继续履行的,双方应及时协商解除合同。 三、通知与送达 1. 本合同项下的所有通知、文件等均应采用书面形式,并通过快递或挂号信寄送至以下地址: - 甲方地址:____________________ - 乙方地址:____________________ 四、其他条款 1. 本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于战争、自然灾害等。 3. 补充条款:____________________ 签字页 甲方(盖章):____________________ 授权代表(签字):________________ 日期:____年____月____日 乙方(盖章):____________________ 授权代表(签字):________________ 日期:____年____月____日
海外工程承包合同 合同编号: [合同编号] 甲方(发包方): [名称] 注册地址: [地址] 法定代表人: [] : [/邮箱] 乙方(承包方): [名称] 注册地址: [地址] 法定代表人: [] : [/邮箱] 鉴于甲乙双方就[项目名称]的工程承包事宜达成一致意见,为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经协商一致,订立本合同。 一、合同背景和目的 本合同旨在规范甲方将[项目名称]工程承包给乙方施工的具体事宜,明确双方的权利和义务,确保工程质量和进度,保障双方合法权益。 二、双方的权利和义务 2.1 甲方的权利和义务 - 权利: - 按照合同约定监督工程质量和进度; - 对不符合合同要求的工作有权提出整改要求。 - 义务: - 按照合同约定支付工程款; - 提供必要的工程和技术支持; - 协助乙方解决施工中遇到的问题。 2.2 乙方的权利和义务 - 权利: - 要求甲方按照合同约定支付工程款; - 根据合同约定获得必要的技术支持和。 - 义务: - 按照合同约定的质量标准完成工程; - 确保施工安全,遵守相关法律法规; - 按时提交工程进度报告和竣工。 三、价格和支付方式 - 总金额: [总金额] - 支付方式: - 预付款:合同签订后[天数]日内支付合同总价的[百分比]%; - 进度款:每完成[百分比]%工程量支付合同总价的[百分比]%; - 尾款:工程竣工验收合格后[天数]日内支付剩余款项。 - 违约责任: - 若甲方逾期支付款项,需按日支付逾期金额的[百分比]%作为违约金; - 若乙方未能按时完成工程,需按日支付合同总价的[百分比]%作为违约金。 四、交付与验收 - 交付时间: [交付时间] - 交付地点: [交付地点] - 验收标准: [验收标准] - 验收程序: 工程完成后,乙方提交验收申请,甲方应在接到申请后的[天数]日内组织验收。 五、保密条款 - 保密范围: 本合同涉及的所有技术、财务信息及其他商业秘密。 - 保密期限: 自合同签订之日起至合同终止后[年数]年内。 - 违约责任: 若一方违反保密条款,需向对方支付合同总价的[百分比]%作为违约金,并赔偿由此造成的损失。 六、知识产权 - 归属: 乙方在施工过程中产生的所有设计图纸、技术方案等知识产权归甲方所有。 - 使用和保护: 双方应共同保护上述知识产权,未经对方书面同意,不得擅自转让或泄露给第三方。 七、违约责任 - 若一方违反合同约定,需向对方支付合同总价的[百分比]%作为违约金,并赔偿因此造成的实际损失。 八、争议解决 - 合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁委员会进行仲裁,或向[法院名称]人民法院提起诉讼。 九、附则 9.1 合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效。 9.2 合同的变更和解除 - 变更:经双方协商一致并书面确认,可以变更合同内容。 - 解除:因不可抗力导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。 9.3 通知与送达 - 双方之间的通知及文件送达均采用书面形式,可通过邮寄、电子邮件等方式发送至合同中指定的地址或邮箱。 9.4 其他条款 - 本合同适用中华人民共和国法律。 - 不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不追究违约责任。 - 补充条款:[补充条款内容] 甲方(盖章): 法定代表人(签字): 日期: [日期] 乙方(盖章): 法定代表人(签字): 日期: [日期]
海外工程承包合同 甲方(发包方):______________________ 乙方(承包方):______________________ 一、引言 鉴于甲方拟将位于_________国家/地区的工程项目发包给乙方,经双方友好协商,达成一致意见,特订立本合同。 二、主体条款 1. 双方的权利和义务 1.1 甲方的权利和义务: - 提供项目所需的必要和文件; - 按照合同约定支付工程款; - 对工程进度和质量进行监督。 1.2 乙方的权利和义务: - 按照合同约定的时间、质量和数量完成工程项目; - 提供必要的施工图纸和技术方案; - 遵守当地法律法规及行业标准。 2. 价格和支付方式 2.1 工程总价为_________元,分阶段支付: - 合同签订后7日内支付总金额的30%作为预付款; - 工程进度达到50%时支付总金额的30%; - 工程竣工并通过验收后支付剩余40%。 2.2 违约责任:如任一方未能按期支付款项,违约方需向守约方支付滞纳金,每日按未付金额的万分之五计算。 3. 交付与验收 3.1 工程交付时间为________年____月____日,地点为_________。 3.2 验收标准和程序: - 工程竣工后,由甲方组织验收小组进行验收; - 验收合格后,甲方向乙方出具验收报告;如不合格,乙方应在接到整改通知后7日内完成整改。 4. 保密条款 4.1 本合同涉及的技术方案、财务数据及其他敏感信息,双方均负有保密义务,未经对方书面同意,不得泄露给第三方。 4.2 保密期限为合同终止后5年。 4.3 如因一方泄密造成损失,违约方需赔偿守约方因此遭受的一切损失。 5. 知识产权 5.1 乙方在施工过程中所形成的知识产权归甲方所有,乙方应协助办理相关手续。 5.2 乙方在施工过程中使用的第三方知识产权,应事先获得合法授权。 6. 违约责任 6.1 任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。 6.2 若因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方需支付甲方相当于工程总价千分之一的违约金。 7. 争议解决 7.1 在合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,提交________仲裁委员会仲裁。 7.2 仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。 三、附则 1. 合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 合同的变更和解除 2.1 合同变更需双方书面确认。 2.2 任何一方欲解除合同,需提前30天书面通知对方,并赔偿对方因此遭受的损失。 3. 通知与送达 3.1 本合同项下的通知和文件送达方式为邮寄或电子邮件,地址为合同首页所列。 4. 其他条款 4.1 本合同适用中华人民共和国法律。 4.2 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争等,双方应及时通知对方并采取措施减少损失。 4.3 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。 四、签字页 甲方(盖章):_____________ 法定代表人(签字):_______ 日期:____年____月____日 乙方(盖章):_____________ 法定代表人(签字):_______ 日期:____年____月____日
#
工程承包合同范本工程承包合同范本 国际工程承包是指一个国家的部门企业或项目所有人(一般称工程业主或发包人)委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式是国际技术贸易的一种方式也是国际劳务合作的一种方式之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式是因为国际承包工程项目建设过程中包含有大量的技术转让内容特别是项目建设的后期承包人要培训
PAGE PAGE 62 工程总承包合同示范文本(征求意见稿)第一部分 合同协议书发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律行政法规遵
工程承包合同发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则就本建设工程协商一致订立本合同供双方遵照执行一工程概况1工程名称: 2工程地点: 3工程范围:
1 工程承包合同 发包人: 承包人: 依照 《中华 人民共 和国合 同法》 《中 华 人民共和 国建筑 法》 及其 他有关法律法规遵循平等自愿公 平和诚 实信用的原则就本建设工程协 商一致订立 本合同 供双 方遵照 执行 一工程 概况 1 工程名 称: 2 工
工程承包合同甲方: (以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,本着平等互利,诚实信用的原则,依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,特签订本合同,以便双方共同遵守。第一条 工程范围:工程地点:第二条 工期:从 年 月日 开始至年月 日结束。工期 天。在合同签定后3
芦淞区金轮服饰市场外墙漆工程施工承包合同甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜经双方友好协商签订本合同 一甲方将金轮服饰市场的南栋北栋的 工程承包给乙方承包方式均以包括低层用的腻子粉小型工具等等甲方只提供真石漆外墙漆 二工程总价为 元整(大写)三乙方在施工中应保持清醒的头
工程内部承包合同甲方:菏泽市第三建筑工程东营分乙方:工程负责人或项目经理 本着诚实信用互惠互利的原则根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程安全生产管理条例》及《建筑安装工程承包合同条例》结合本工程的具体情况经过协商为明确双方的权力义务和责任双方达成以下协议:l 甲方将《东营广兴石油装备有限一期特种电缆项目钢结构合同》约定的工程施工任务承包给乙方施工甲方
建筑工程轻工承包合同发包方:___________??? 承包方:___________??? 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工程的具体情况经双方协商一致签订本合同以资共同遵守??? 第一条? 工程概况??? 1.工程名称:____________??? 2.工程地点:____________??? 3.工程范围和内容:根据建筑图纸要求的内墙砌筑抹灰
工程内部承包合同甲方:菏泽市第三建筑工程东营分乙方:工程负责人或项目经理 本着诚实信用互惠互利的原则根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程安全生产管理条例》及《建筑安装工程承包合同条例》结合本工程的具体情况经过协商为明确双方的权力义务和责任双方达成以下协议:l 甲方将《东营广兴石油装备有限一期特种电缆项目钢结构合同》约定的工程施工任务承包给乙方施工甲方