• 合同范本绿化工程承包合同范本（一）

  绿化工程承包合同 引言 本合同由以下双方于2024年12月16日在北京签订： 甲方（发包方）：______________________ 乙方（承包方）：______________________ 鉴于甲方拟进行绿化工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，就绿化工程的承包事宜达成如下协议。 主体条款 双方的权利和义务 1. 甲方的权利和义务 - 甲方有权监督乙方的施工质量和进度。 - 甲方需按时提供施工现场并保证现场具备施工条件。 - 甲方应按合同约定支付工程款。 2. 乙方的权利和义务 - 乙方应按照合同约定的质量标准和施工方案完成绿化工程。 - 乙方负责提供所有施工所需材料及设备，并确保其质量符合国家标准。 - 乙方应遵守安全操作规程，确保施工期间的安全。 价格和支付方式 1. 工程总价：人民币________元整（大写：____________元整）。 2. 支付方式： - 预付款：合同签订后7日内支付总价的30%。 - 进度款：工程完成50%时支付总价的40%。 - 验收款：工程验收合格后支付总价的25%。 - 质保金：剩余5%作为质保金，在质保期满后无质量问题支付。 3. 违约责任：如甲方未按时支付款项，每逾期一日应向乙方支付应付金额的0.1%作为违约金。 交付与验收 1. 交付时间：自合同签订之日起____天内完成。 2. 交付地点：甲方指定的施工现场。 3. 验收标准：依据国家相关绿化工程施工规范及合同附件中的验收标准。 4. 验收程序：乙方提交验收申请，甲方应在收到申请后的7个工作日内组织验收。 保密条款 1. 保密范围：本合同涉及的所有技术、图纸、设计方案等均属保密信息。 2. 保密期限：自合同签订之日起五年。 3. 违约责任：任何一方泄露保密信息的，应赔偿对方因此遭受的一切损失。 知识产权 1. 设计成果：乙方提供的设计方案及相关图纸归甲方所有。 2. 使用许可：乙方在施工过程中使用的专利技术或专有技术，甲方享有使用权。 违约责任 1. 如乙方未能按时完成工程，每逾期一日应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。 2. 如工程质量不符合合同约定标准，乙方应无偿返工直至达到约定标准。 争议解决 1. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。 2. 协商不成的，任一方均可将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。 附则 合同的生效条件 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。 合同的变更和解除 1. 本合同的变更和解除须经双方书面同意。 2. 如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。 通知与送达 1. 本合同项下的所有通知和文件均应以书面形式发送，并通过快递或挂号信邮寄至对方的注册地址。 2. 任何一方变更通讯地址的，应及时书面通知对方。 其他条款 1. 本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、行为等。 3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 签字页 甲方（盖章）：______________________ 授权代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日 乙方（盖章）：______________________ 授权代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日

• 合同范本绿化工程承包合同范本（二）

  绿化工程承包合同 甲方（发包方）：________________________ 乙方（承包方）：________________________ 引言 鉴于甲方拟对其位于__________的绿化项目进行施工，乙方具备相应的绿化工程施工能力和经验，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本合同。 主体条款 双方的权利和义务 1. 甲方权利和义务 - 提供施工现场，并确保施工所需的水电供应。 - 按照合同约定及时支付工程款。 - 对工程质量进行监督，并有权提出合理建议和整改意见。 2. 乙方权利和义务 - 严格按照设计方案及国家相关标准进行施工。 - 确保施工安全，遵守环境保护法规。 - 工程完成后，负责一定期限内的养护工作。 价格和支付方式 1. 本合同总价为人民币____元整。 2. 支付方式： - 预付款：合同签订后____日内支付总价的____%。 - 进度款：按工程进度分期支付，每完成____%支付总价的____%。 - 尾款：工程验收合格后____日内支付剩余款项。 3. 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权扣减相应款项。 交付与验收 1. 交付时间：自合同签订之日起____天内完成。 2. 交付地点：__________。 3. 验收标准：按照国家及地方相关绿化工程施工质量验收标准进行验收。 4. 验收程序：由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后签署验收报告。 保密条款 1. 本合同涉及的所有技术、图纸及其他相关信息均为保密信息。 2. 保密期限为本合同终止后____年。 3. 违反保密条款的一方需向对方支付违约金人民币____元整。 知识产权 1. 乙方提供的设计图纸及施工方案的知识产权归乙方所有。 2. 甲方有权在本合同范围内使用上述设计图纸及施工方案。 违约责任 1. 若乙方未能按时完成工程，每逾期一天，需向甲方支付合同总价的____%作为违约金。 2. 若甲方未能按时支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付应付金额的____%作为违约金。 争议解决 1. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。 2. 协商不成时，任一方均可将争议提交至____市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。 3. 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 附则 合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效。 合同的变更和解除 1. 合同变更须经双方书面同意。 2. 任何一方欲提前解除合同，需提前____天书面通知对方，并支付违约金人民币____元整。 通知与送达 1. 所有通知及文件均应以书面形式发送至以下地址： - 甲方：________________________ - 乙方：________________________ 2. 通知送达时间以邮件寄出后的第____天为准。 其他条款 1. 本合同适用中华人民共和国法律。 2. 不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。 3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。 签字页 甲方（盖章）：_____________ 代表人（签字）：_____________ 日期：____年____月____日 乙方（盖章）：_____________ 代表人（签字）：_____________ 日期：____年____月____日 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

• 合同范本绿化工程承包合同范本（三）

  绿化工程承包合同 甲方（发包方）：_______________________ 乙方（承包方）：_______________________ 引言 鉴于甲方拟进行绿化工程项目，乙方具有相关施工经验和资质，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同，明确双方的权利和义务。 主体条款 1. 双方的权利和义务 甲方的权利和义务 - 提供绿化工程所需的场地及必要设施； - 按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款项； - 监督乙方施工进度及质量，有权要求乙方按照合同要求进行整改。 乙方的权利和义务 - 按照合同约定的质量标准完成绿化工程； - 确保施工安全，遵守国家法律法规； - 定期向甲方报告工程进展情况。 2. 价格和支付方式 - 工程总造价为人民币________元（大写：______________）。 - 付款方式为分期支付，具体如下： - 合同签订后，甲方支付总价款的30%作为预付款； - 工程进度达到50%时，甲方支付总价款的30%； - 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余40%款项。 3. 交付与验收 - 工程应在合同签订之日起____个月内完工并交付甲方验收。 - 验收标准依据国家相关绿化工程施工规范及合同约定标准进行。 - 如验收不合格，乙方需在甲方指定时间内完成整改，直至验收合格。 4. 保密条款 - 双方应对本合同内容及相关商业信息严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。 - 保密期限为本合同终止后五年。 5. 知识产权 - 本工程所用植物材料及其养护方法由乙方提供，相关知识产权归乙方所有。 - 未经乙方书面许可，甲方不得擅自使用或转让上述知识产权。 6. 违约责任 - 若甲方未按时支付工程款，每逾期一日按应付金额的千分之一支付违约金。 - 若乙方未能按时完工或工程质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方支付相当于未完成部分或不合格部分工程款的20%作为违约金。 7. 争议解决 - 因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 附则 1. 合同的生效条件 - 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 合同的变更和解除 - 本合同的变更和解除须经双方书面同意，并签署书面协议。 3. 通知与送达 - 双方之间的通知和文件送达方式为邮寄或电子邮件，地址和邮箱见合同首页。 4. 其他条款 - 本合同适用中华人民共和国法律。 - 因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时沟通并采取合理措施减轻损失。 签字页 甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 授权代表（签字）：_____________ 授权代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日 日期：____年____月____日 注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

• 合同范本绿化工程承包合同范本（四）

  绿化工程承包合同 甲方（发包方）：_____________________ 乙方（承包方）：_____________________ 一、引言 鉴于甲方拟对位于_________的绿化项目进行施工，乙方具有相应的施工能力和资质，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下协议。 二、主体条款 1. 双方的权利和义务 1.1 甲方的权利和义务： - 提供绿化工程所需的图纸和技术； - 按照合同约定支付工程款项； - 对工程质量进行监督和验收。 1.2 乙方的权利和义务： - 按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工； - 确保工程质量符合国家相关标准及合同要求； - 在约定时间内完成工程。 2. 价格和支付方式 2.1 工程总价为人民币________元整（￥________）。 2.2 支付方式： - 合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款； - 工程进度达到50%时，甲方向乙方支付合同总价的30%； - 工程完工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余40%的款项。 2.3 违约责任：如甲方未按约定支付款项，每逾期一天需向乙方支付逾期款项的万分之五作为违约金。 3. 交付与验收 3.1 工程交付时间为________年____月____日。 3.2 验收标准及程序：按照国家有关标准及合同附件中的技术要求进行验收，验收不合格的部分乙方应在接到甲方书面通知后____日内整改完毕。 4. 保密条款 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。 5. 知识产权 乙方在施工过程中产生的所有设计、图纸及相关文档的知识产权归甲方所有。 6. 违约责任 如一方违反合同条款，应向对方支付违约金人民币________元整（￥________），并赔偿由此给对方造成的损失。 7. 争议解决 因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。 三、附则 1. 合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效。 2. 合同的变更和解除 合同变更或解除须经双方书面同意，且不影响已发生的权利和义务。 3. 通知与送达 双方之间的通知和文件送达地址如下： 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 4. 其他条款 本合同适用中华人民共和国法律。不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任，但应及时通知对方并提供证明。 四、签字页 甲方（签章）：_______________ 代表人（签字）：_____________ 日期：________年____月____日 乙方（签章）：_______________ 代表人（签字）：_____________ 日期：________年____月____日

相关文档

• 绿化承包合同范本.doc

  #

• 工程承包合同范本.doc

  工程承包合同范本工程承包合同范本　　国际工程承包是指一个国家的部门企业或项目所有人(一般称工程业主或发包人)委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式是国际技术贸易的一种方式也是国际劳务合作的一种方式之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式是因为国际承包工程项目建设过程中包含有大量的技术转让内容特别是项目建设的后期承包人要培训

• 工程承包合同范本.doc

  PAGE PAGE 62 工程总承包合同示范文本(征求意见稿)第一部分 合同协议书发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律行政法规遵

• 工程承包合同范本.doc

  工程承包合同发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则就本建设工程协商一致订立本合同供双方遵照执行一工程概况1工程名称：　　　　　　　　　　　　　2工程地点：　　　　　　　　　　 3工程范围：

• 工程承包合同范本.pdf

  1 工程承包合同 发包人： 承包人： 依照 《中华 人民共 和国合 同法》 《中 华 人民共和 国建筑 法》 及其 他有关法律法规遵循平等自愿公 平和诚 实信用的原则就本建设工程协 商一致订立 本合同 供双 方遵照 执行 一工程 概况 1 工程名 称： 2 工

• 工程承包合同范本.doc

  工程承包合同甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方) 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，本着平等互利，诚实信用的原则，依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，特签订本合同，以便双方共同遵守。第一条 工程范围：工程地点：第二条 工期：从 年 月日 开始至年月 日结束。工期 天。在合同签定后3

• 外墙漆工程承包合同范本.doc

  芦淞区金轮服饰市场外墙漆工程施工承包合同甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜经双方友好协商签订本合同 一甲方将金轮服饰市场的南栋北栋的 工程承包给乙方承包方式均以包括低层用的腻子粉小型工具等等甲方只提供真石漆外墙漆 二工程总价为 元整(大写)三乙方在施工中应保持清醒的头

• 工程内部承包合同范本.doc

  工程内部承包合同甲方：菏泽市第三建筑工程东营分乙方：工程负责人或项目经理 本着诚实信用互惠互利的原则根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程安全生产管理条例》及《建筑安装工程承包合同条例》结合本工程的具体情况经过协商为明确双方的权力义务和责任双方达成以下协议：l 甲方将《东营广兴石油装备有限一期特种电缆项目钢结构合同》约定的工程施工任务承包给乙方施工甲方

• 建筑安装工程承包合同范本1.doc

  建筑工程轻工承包合同发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿??? 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿??? 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工程的具体情况经双方协商一致签订本合同以资共同遵守??? 第一条? 工程概况??? １．工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿??? ２．工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿??? ３．工程范围和内容：根据建筑图纸要求的内墙砌筑抹灰

• 工程内部承包合同范本.doc

  工程内部承包合同甲方：菏泽市第三建筑工程东营分乙方：工程负责人或项目经理 本着诚实信用互惠互利的原则根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程安全生产管理条例》及《建筑安装工程承包合同条例》结合本工程的具体情况经过协商为明确双方的权力义务和责任双方达成以下协议：l 甲方将《东营广兴石油装备有限一期特种电缆项目钢结构合同》约定的工程施工任务承包给乙方施工甲方