• 总包与劳务分包协议书（五）

  总包与劳务分包协议书 立约单位 甲方（总包方）：_____________________ 地址：________________________________ 法定代表人：__________________________ 联系：____________________________ 乙方（劳务分包方）：___________________ 地址：________________________________ 法定代表人：__________________________ 联系：____________________________ 正文 缘由 鉴于甲方承接了________________工程项目（以下简称“项目”），为保证项目的顺利进行，甲方决定将部分劳务工作分包给乙方。甲乙双方经友好协商，就劳务分包事宜达成如下协议： 主体 1. 分包内容 乙方负责完成项目中的以下劳务工作： - _______________________________ - _______________________________ - _______________________________ 2. 工期 本协议约定的劳务分包工作应在________年____月____日至________年____月____日内完成。 3. 劳务费用 乙方完成上述劳务工作的费用为人民币（大写）________元整（￥________）。具体支付方式如下： - 预付款：合同签订后________天内支付劳务费用总额的________%； - 进度款：按每月实际完成的工作量支付劳务费用的________%； - 尾款：工程验收合格后________天内支付剩余劳务费用。 4. 质量标准 乙方应按照国家相关标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。 5. 安全责任 乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工过程中的人员安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。 6. 违约责任 若一方违反本协议约定，应向另一方支付违约金人民币（大写）________元整（￥________），并赔偿因此给对方造成的损失。 7. 争议解决 因执行本协议发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 8. 其他约定 - _______________________________ - _______________________________ - _______________________________ 落款 甲方（盖章）：_____________________ 法定代表人（签字）：________________ 日期：________年____月____日 乙方（盖章）：_____________________ 法定代表人（签字）：________________ 日期：________年____月____日

• 总包与劳务分包协议书（一）

  总包与劳务分包协议书 立约单位 甲方（总包方）：___________________________ 地址：_____________________________________ 法定代表人：_______________________________ 乙方（劳务分包方）：_______________________ 地址：_____________________________________ 法定代表人：_______________________________ 正文 缘由 鉴于甲方承接了___________________________项目（以下简称“项目”），为保证项目的顺利实施，甲方决定将部分劳务工作交由乙方负责完成。为此，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议： 主体 1. 项目内容 乙方同意按照甲方的要求，提供以下劳务服务： （1）___________________________ （2）___________________________ （3）___________________________ 2. 合同期限 本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。 3. 劳务费用及支付方式 （1）乙方提供的劳务费用总计为人民币（大写）________元整（￥________）。 （2）支付方式： - 预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方劳务费用总额的____%作为预付款。 - 进度款：按月结算，每月____日前，乙方提交上月已完成工作的确认单，经甲方审核无误后，甲方在____日内支付当月劳务费用的____%。 - 尾款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付剩余劳务费用。 4. 质量标准 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。 5. 安全责任 乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施保障施工人员的安全，因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。 6. 违约责任 （1）若乙方未能按时完成工作任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金人民币（大写）________元整（￥________）。 （2）若甲方未能按时支付劳务费用，每逾期一天，需向乙方支付违约金人民币（大写）________元整（￥________）。 7. 其他约定 （1）___________________________ （2）___________________________ 落款 甲方（盖章）：___________________________ 法定代表人或授权代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日 乙方（盖章）：___________________________ 法定代表人或授权代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日

• 总包与劳务分包协议书（二）

  总包与劳务分包协议书 立约单位 甲方（总包方）：_________________________ 地址：___________________________________ 乙方（劳务分包方）：______________________ 地址：___________________________________ 正文 缘由 鉴于甲方承接了____________项目，并需要乙方提供劳务服务以完成该项目的部分工作，甲乙双方经友好协商，达成如下协议： 主体 1. 劳务内容 乙方负责为甲方提供以下劳务服务： - 工程范围：_________________________ - 劳务内容：_________________________ 2. 劳务人员 乙方需提供符合甲方要求的劳务人员，人数为______人，具体名单及资质见附件。 3. 劳务费用 劳务费用总计为人民币______元（大写：______元整），按月结算，每月结算一次，乙方需提供正规发票。 4. 支付方式 每月____日前，甲方根据乙方提供的劳务量及质量进行审核后，于当月____日前支付上月劳务费用。 5. 工期 本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。如因不可抗力导致工期延误，双方另行协商解决。 6. 质量标准 乙方提供的劳务必须达到国家及行业相关标准，如未达到标准，乙方需无条件返工直至合格为止。 7. 安全责任 乙方需遵守甲方的安全管理规定，对劳务人员进行安全教育，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方承担全部责任。 8. 违约责任 如一方违反本协议约定，应向另一方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。如违约行为给对方造成损失，违约方还需赔偿全部损失。 9. 争议解决 双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 10. 其他 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。 落款 甲方（盖章）：_________________________ 授权代表（签字）：_____________________ 日期：____年____月____日 乙方（盖章）：_________________________ 授权代表（签字）：_____________________ 日期：____年____月____日

• 总包与劳务分包协议书（三）

  总包与劳务分包协议书 立约单位 甲方（总包方）： 名称：______________ 地址：______________ 法定代表人：________ 联系：__________ 乙方（劳务分包方）： 名称：______________ 地址：______________ 法定代表人：________ 联系：__________ 正文 缘由 鉴于甲方承建的工程项目需要劳务分包服务，乙方具备相应的劳务分包能力和资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议： 主体 一、项目概况 1. 项目名称：______________________ 2. 工程地点：______________________ 3. 分包范围：______________________ 二、合同期限 1. 合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。 2. 若因工程延期或其他原因需延长合同期限，双方应另行协商并签订补充协议。 三、劳务费用 1. 劳务费用总额为人民币________元整（￥________）。 2. 支付方式：按照每月完成的工作量结算，每月____日前支付上月劳务费用。 3. 结算依据：以甲方审核确认的工作量为准。 四、双方权利与义务 甲方权利与义务 1. 提供必要的工作条件和设施。 2. 按时支付劳务费用。 3. 监督乙方的工作质量和进度。 乙方权利与义务 1. 按照合同约定提供合格的劳务服务。 2. 遵守甲方的规章制度和安全操作规程。 3. 确保施工质量和安全，按时完成工作任务。 五、违约责任 1. 如一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。 2. 违约方应向守约方支付违约金，金额为人民币________元整（￥________）。 六、争议解决 因执行本协议发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 落款 甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 日期：____年____月____日 乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 日期：____年____月____日

相关文档

• 劳务分包协议书.doc

  劳务分包协议书甲方：杨华乙方：王成业根据法律法规等有关规定经双方协商一致就济南市历城区假日丽景小区内部分绿化土建工程一事达成共识特签订本协议：1承包范围：图纸中部分绿化土建工程乙方包清工及施工用机具（如搅拌机振动棒小车铁锨模板等）乙方应做好施工现场工机具堆放材料清理场地清理2甲方责任：负责提供工人生活用房用水及用电工机具仓库和工程款的及时支付3乙方责任：乙方承担所承包范围内的劳务工作现场安全文明施

• 总包与分包.doc

  《合同法》第272条 总包与分包 胡燕来律师提醒：点击返回合同法目录索引第二百七十二条【总包与分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同也可以分别与勘察人设计人施工人订立勘察设X:aIPb7bU`UGV:>L 0:A=计施工承包合同发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人总承包人或者勘察设计施工承包人经发包人同意可以将自己承包的部分工作交由第三人完成第三人就其

• 总包分包单位消防协议书.docx

  总包分包单位消防协议书签协议双方：甲方：中国建筑第七工程局有限动物疫病预防与控制中心工程项目经理部(以下称总包单位)乙方： (以下称分包单位)为确保项目工程顺利进展创造良好的消防安全环境减少避免各类火灾事故的发生根据《中华人国共和国消防法》和北京市的有关规定特制定本协议当生一切火灾事故和违反消防法

• 总包与劳务分包单位安全管理协2.doc

  总包与劳务分包单位安全管理协议为了切实落实安全生产责任确保施工人员在作业过程中的生命健康与财产安全保证工程施工顺利进行依据《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规遵循平等公平和诚实守信的原则本项目施工单位（总包单位） 与承包人（劳务分包单位） 特签订安全生产协议：承包工程项目⒈工程项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

• 总包与劳务分包单位安全管理协1.doc

  总包与劳务分包单位安全管理协议为了切实落实安全生产责任确保施工人员在作业过程中的生命健康与财产安全保证工程施工顺利进行依据《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规遵循平等公平和诚实守信的原则本项目施工单位（总包单位） 与承包人（劳务分包单位） 特签订安全生产协议：承包工程项目⒈工程项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

• 劳务分包协议书.doc

  维修协议书甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本建筑工程施工事项协商一致订立本合同一承包方式：包工包料二合同价格：一单一价三工作内容：以甲方维修单为准四工作

• 总包与分包单位安全生产协议书.doc

  安全生产协议书广大建设华地·紫园项目部 （以下称甲方)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　(以下称乙方)为了贯彻安全第一预防为主的安全生产方针明确甲乙双方在施工过程中的职责经甲乙双方共同协商一致同意签订以下内容的安全生产协议共同遵守：一甲乙双方必须认真贯彻执行国家和合肥市颁布的有关安全生产法令法规规范标注规章制度二甲方为华地·紫园三期Ⅰ标工程总承包单位乙方为华地·紫园三期Ⅰ标＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分项工

• 总包与分包单位安全管理协议书.doc

  总包与劳务分包安全管理协议书编号建设工程施工分包(劳务)安全生产管理协议书工 程 名 称：广阳城住宅小区总包方 (甲方)：北京昂内亚太置业有限劳务分包方(乙方)：北京亿豪永刚建筑工程有限总包与劳务分包单位安全管理协议书 编号：总包方(甲方) ： 北京昂内亚太置业有限劳务分包(乙方) ：北京亿豪永刚建筑工程有限为了强化施工现场安全管理保护作业的人身安全和健康保障施工的

• 总包与分包单位安全生产协议书.doc

  #

• 劳务分包协议书.doc

  民工联队工程劳务承包协议书杭县道项合同第8号甲方：X618线改造工程项目部乙方： 我项目部承建独贵至杭锦淖沿河改造工程考虑到工程建设的实际需要通过协议的方式将该工程中 护坡工程 发包给乙方现由　X618线改造工程项目部（以下简称 甲方）为一方和 （以下简称乙方）为另一方于二０一0年 月 日共同达成并签订本协议如下：一．下列文件就视为构成并作为阅读和理解本协议的组